鉴定机构依据未经双方当事人质证的证据材料所作出的鉴定报告，人民法院不能直接作为认定本案事实的依据。一审法院直接根据鉴定报告认定相关事实，属认定事实不清。
一、将未经质证的证据作为鉴定及认定事实的依据。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十八条规定：“证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证”。只有在组织双方当事人对证据进行质证的基础上，一审法院才能够对违约事实的存否及违约责任的大小、比例作出正确的判断。本院公开开庭审理本案，并要求水电五局、大唐公司围绕案件争议焦点展开辩论。但是本院在二审中的努力，仍不能弥补一审在质证程序上的以下缺陷。1.作为认定违约责任依据的《三道湾水电工程2009年下半年工程建设协调会会议纪要》未经质证。一审法院直接采信大唐公司组织三道湾水电工程的各标段施工单位召开协调会并形成的《三道湾水电工程2009年下半年工程建设协调会会议纪要》作为认定案涉工程工期延误的原因以及案涉合同违约责任的依据之一，但该证据未经当庭出示及双方当事人质证。2.作为鉴定及认定事实依据的监理日志未经质证。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十六条规定：“人民法院应当组织当事人对鉴定意见进行质证。鉴定人将当事人有争议且未经质证的材料作为鉴定依据的，人民法院应当组织当事人就该部分材料进行质证。经质证认为不能作为鉴定依据的，根据该材料作出的鉴定意见不得作为认定案件事实的依据。”本案中，依据鉴定需要，大唐公司从案涉工程的监理单位借调并提供了完整的监理日志等材料用于鉴定，但鉴定前均未经一审法院组织双方当事人质证。本院认为，鉴定机构依据未经双方当事人质证的证据材料所作出的鉴定报告，人民法院不能直接作为认定本案事实的依据。一审法院直接根据鉴定报告认定相关事实，属认定事实不清。此外，一审法院在认定相关事实过程中，亦以未经质证的上述监理日志作为依据之一，亦属认定事实不清。
二、鉴定依据不合理，鉴定程序不规范。1.案涉鉴定人未适用2018年3月1日起实施的住房和城乡建设部颁布的《建设工程造价鉴定规范》，而是适用中国建设工程造价管理协会制定的《建设工程造价鉴定规程》。前者系新制定的国家标准，其效力高于作为协会标准的后者，其内容更加详细、程序更加规范。在鉴定机构出具鉴定意见之前，前述国家标准已经发布，应当以此为据进行鉴定，更有利于查清本案事实，解决本案争议。2.即使依据《建设工程造价鉴定规程》，该规程第六章第一条第一款（6.1.1）规定，“鉴定项目部（组）由三人以上组成”，而案涉《工程造价鉴定意见书》中执业人员签章处显示仅由两位工程师签字，违反了该程序规定。因此，一审鉴定程序存在不规范的情形。
三、对部分确实发生的施工，仅以施工量无法计量为由对相应工程价款未予支持不妥。本案已经委托相关中介机构进行鉴定。对于确实发生的施工，即使无法准确计量施工量，亦应当委托相关中介机构予以估算，并对施工方要求支付工程价款的诉请视情形予以相应支持，方为公平。一审判决多处在认定已实际施工的情况下，仅因工程量无法准确计量，而不予认定相应工程价款不妥。
四、适用法律存有不当。1.未依法判定双方违约责任。《中华人民共和国合同法》第一百二十条规定，当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。依据该规定，一审判决既然认定双方都存在违约行为，则依法应该在认定违约行为造成的损失的基础上，判决双方各自承担相应的违约责任。但对于双方当事人要求对方支付违约损害赔偿的诉请，一审判决均以造成案涉工程工期延误的原因是多方面的，大唐公司与水电五局均有责任，因此对各自主张的违约金均不予支持，未准确适用合同法关于违约责任的前述规定。2.利息承担的问题上存在不妥之处。预借工程款是为满足施工需要而由大唐公司预付给水电五局用于工程施工的款项，根据双方约定可在后续结算过程中扣回。在双方尚未结算、是否应当返还预借工程款及具体金额尚未确定的情况下，水电五局占有使用预借工程款有合同依据，且根据合同约定无须支付相应利息。故一审判决水电五局承担自2013年10月1日至判决生效之日止的利息不妥。
综上，一审法院采信未经双方当事人质证的证据，未能保障当事人正当诉讼权利，并以未经质证的证据作为委托鉴定和认定事实的依据，违反民事诉讼法关于证据应当经过庭审质证才能够作为定案依据的规定，且鉴定依据不合理、鉴定程序不规范，导致一审判决认定事实不清；适用法律上存在未依法认定违约责任等问题。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项、第四项规定，裁定如下：
3月31日，香港邮政发售《2025年珍贵邮票册》（精装版）及《2025年邮票套折》。香港邮政在2025年推出的邮票主题丰富多样，涵盖本地文化、体育盛事、自然景观及城市发展，包括“维港海滨”“大熊猫龙凤胎宝宝”等。图为《2025年珍贵邮票册》（精装版）。
明天，南方新一轮降水过程再度来袭，需警惕强对流天气，同时冷空气将携大风降温影响北方，西北、华北、黄淮等地的部分地区将自西向东有扬沙或浮尘天气，局地可能出现沙尘暴或强沙尘暴。
据江苏省纪委监委消息，南京江北新区党工委原委员周金良涉嫌严重违纪违法，目前正接受江苏省纪委监委纪律审查和监察调查。
雨中的玲花曾毅《山河图》唱出了千军万马的气势！#凤凰传奇#山河图#玲花曾毅#凤凰传奇厦门演唱会
18秒教会你我用了七年的绷带打脚方法，运动人士必备！#绷带 #崴脚 #运动防护 #脚踝防护 #运动必备
谁捡到我的另一只袜子请还给我#袜子 #上班 #社死现场 #路人视角 #电动车
截至3月31日，美以联手针对伊朗的军事行动，整整打了一个月。伊朗非但没低头认怂，反而硬气到底，直接炸了美军在中东的指挥枢纽，五角大楼也不得不认栽，承认美军伤亡超300人。
中东冲突进入一个月拉锯期，美以对伊朗的军事行动从2月底开始持续推进，伊朗则通过多轮反击予以回应。3月27日，伊朗革命卫队宣布启动“线波攻势，使用导弹和无人机打击沙特境内美军基地，摧毁多架大型加油机和支援飞机，其中包括三架KC-135型空中加油机受损严重。
随着特朗普政府继续推进对伊朗的战争，越来越多的欧洲主要盟友正在限制美国军事行动，法国和西班牙都已采取行动，阻止与美国有关的飞机使用其领空或基地。
近日，巴基斯坦、沙特、埃及、土耳其四国外长聚在一起，讨论伊朗战争以及中东和平的相关话题。特别是巴基斯坦，与美国伊朗关系都不错，因此这次在巴基斯坦首都开会，希望能为和谈找到一个突破口。
3月27日早上，沉默了3天的日本防卫大臣小泉进次郎，终于扛不住舆论的压力，公开回应了自卫队员强闯中国驻日大使馆的事件。
这场仗，美国真的打不起了全世界以为美伊冲突还会是那套老剧本——互相放狠话、打几发导弹、然后各找台阶下。结果伊朗人这次没按套路来。当地时间3月30日到31日，伊朗革命卫队发起了“线”行动，一枚导弹直接砸进了阿联酋的一处美军指挥控制中心。